166713 Ненецкий АО, д. Андег, ул. Школьная, д.1
8(81853) 3-21-39
andeg-sovet@yandex.ru

№ 18 от 17.05.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

 НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.05.2019    № 18

д. Андег, НАО

Об утверждении документации о проведении

предварительного отбора участников закупки

для включения в перечень поставщиков, в целях

размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг,

 в целях оказания гуманитарной помощи либо

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

природного или техногенного характера

для включения в перечень поставщиков, подрядчиков,

исполнителей в целях последующего осуществления

закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения

запроса котировок для нужд Администрации

муниципального образования «Андегский сельсовет»

Ненецкого автономного округа в 2019 году 

В соответствии со статьями 80-81 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить документацию о проведении предварительного отбора участников закупки для включения в перечень поставщиков, в целях размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа  (прилагается).
  2.  Ведущему специалисту Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО Носова О.А. документацию о проведении предварительного отбора участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, предоставить Управлению муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район» для размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, и официальном сайте администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3.  Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

          Глава МО «Андегский сельсовет» НАО                                                   В.Ф. Абакумова

    УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

___________________/В.Ф. Абакумова/

« 21» мая 2019 год

 

 

 

 

 

 

Документация

О проведении предварительного отбора участников закупки

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок для нужд Администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 2019 году

д. Андег

2019 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ

В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – заказчик) проводит предварительный отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предвартельной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставку товаров, работ, услуг (далее – предварительный отбор), в соответствии со ст.ст.80-81  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, включающий в себя участников закупки, прошедших предварительный отбор, в целях закупки у них товаров, работ, услуг для нужд заказчика путем запроса котировок. Данные товары, работы, услуги входят в Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 № 2590-р).

Наименование

Информация

Наименование заказчика, контактная информация

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Место нахождения/почтовый адрес:166713 Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Школьная д.1

e-mail: andeg-sovet@yandex.ru

тел./факс: 8(81853)3-21-20

контактное лицо: Носова О.А.

Наименование уполномоченного органа, контактная информация

-

Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем,  должностном лице, ответственном за заключение контракта

Контрактный управляющий: Вылка Татьяна Ивановна, специалист МО «Андегский сельсовет» НАО

Тел: 8(81853)2-29-02

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Предварительный отбор проводится в соответствии со ст.ст. 80,81 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Наименование и описание объекта закупки, количество товара,

объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Предварительный отбор участников закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера проводится для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Товары, работы, услуги определены Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 № 2590-р).

        Конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, будут указаны при направлении запроса поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о предоставлении котировок в зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации.

        В заявке на участие в запросе котировок участник закупки, включенный по итогам предварительного отбора в перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей), указывает количество товара, объём работы или услуги, поставку, выполнение или оказание которых он может осуществить в объеме, установленном запросом о предоставлении котировок

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Территория муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок, установленный запросом о предоставлении котировок, по мере необходимости при возникновении чрезвычайных ситуаций в максимально короткий срок, без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в течение 2019 года

Начальная (максимальная) цена контракта

0 руб. 01 коп. (Техническая возможность объявить предварительный отбор с ценой «0» или ценой права заключить муниципальный контракт равной «0» не обеспечена, поэтому в качестве начальной (максимальной) цены установлена условная величина в 0,01 рубль).

(ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ закупка путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера осуществляется без ограничения цены контракта).

Источник финансирования

Бюджет Администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль

Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполненных работ, оказанных услуг

Указаны в проектах контрактов.

Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора

       1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8.  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9. Участник закупки не является офшорной компанией.

 

Заказчиком установлено требование об  отсутствии в предусмотренном Законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Место подачи заявок

Заявка подается по адресу: 166713 Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Школьная, д.1

Порядок подачи заявок участников закупки

Заявка на участие в предварительном отборе подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

Если заявка на участие в предварительном отборе, поданная в письменном виде,  содержит более одного листа, то все листы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.

         На конверте указывается номер и дата извещения о проведении предварительного отбора, на участие в котором подается данная заявка.

        Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в предварительном отборе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в предварительном отборе при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в предварительном отборе, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую заявку, заказчик выдаёт расписку в ее получении с  указанием даты и времени ее получения. Участники предварительного отбора, согласно статье 27 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением предварительного отбора, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников предварительного отбора подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

         Участник предварительного отбора при отправке заявки на участие по почте несёт риск того, что его заявка на участие в предварительном отборе будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания приёма заявок на участие в предварительном отборе.

Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе

В соответствии с извещением

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе

В соответствии с извещением

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00.

Дата и время проведения предварительного отбора

В соответствии с извещением

Место проведения предварительного отбора

Предварительный отбор будет осуществляться комиссией по адресу: 166713 Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Школьная, д. 1

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Не установлено

Особые условия

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг должна осуществляться без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии

0,00 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

Не предусмотрено

Информация о банковском сопровождении контракта:

Не предусмотрено

Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт

Победитель запроса котировок должен подписать контракт в течение 7 дней с момента получения уведомления о результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

Срок, в течение которого иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт

В случае если победитель запроса котировок уклонился от заключения контракта, заказчик направляет проект контракта участнику запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, в количестве или объеме и по цене, которые предложены в такой заявке. Данный участник должен подписать контракт в течение 1 (одного) дня с момента получения проекта контракта

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Порядок проведения предварительного отбора

1. Комиссия обязана рассмотреть поданные заявки на участие в запросе котировок в течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе комиссией составляется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей и принимается решение о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в этот перечень.

3. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей принимается, если:

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация;

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы.

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, который ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается заказчиком в единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

5. Решение комиссии об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, установленном Федеральным законом  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

6. Заказчик составляет перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей, в который включаются участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в этот перечень. Перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники.

7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из перечня поставщиков этого участника.

 

 

Приложение № 1

к документации о проведении предварительного отбора участников закупки

 

Техническое задание

 

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков,  подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Перечни поставщиков будут составляться по видам товаров, работ, услуг, необходимых для  оказания гуманитарной помощи либо для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Запрос котировок в целях закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будет направляться с использованием любых средств связи, в том числе телефонограммами, факсом, электронной почтой и другими способами, которые могут обеспечить своевременное заключение контракта. С победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в количестве и объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок.

Указанные в заявке средства связи участника закупки должны обеспечивать прием и своевременное рассмотрение котировочных заявок поставщиком, подрядчиком, исполнителем в любое время суток и в любой день, в том числе в выходные и праздничные дни, так как котировочная заявка может быть направлена в любое время в случае возникновения необходимости в поставках товаров, работ, услуг.

Поставщик, подрядчик, исполнитель обязан предоставить заявку с указанием сведений о товарах и работах, услугах, которые он может поставить (выполнить, оказать).

Описание объекта закупки

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется согласно Перечню товаров, работ, услуг, необходимых для  оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 № 2590-р), а именно:

№ п/п

Наименование

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС-2008)

1

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые

22.29.23

2

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла

23.13.13

3

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы

25.71.14

4

Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

28.29.12

5

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

20.4

6

Средства дезинфекционные

20.20.14

7

Котлы паровые и их части

25.30.1

8

Генераторы постоянного тока

27.11.10.130

9

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

27.11.26

10

Провода и шнуры силовые

27.32.13.130

11

Инструмент режущий ручной

25.73.30.150

12

Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

25.73.30.299

13

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

16

14

Дрова

Эта группировка включает: бревна, используемые в качестве топлива, а также бревна, используемые для производства других видов древесного топлива (брикетов, гранул, древесного угля)

02.20.14.110

15

Пиломатериалы хвойных пород

16.10.10.110

16

Пиломатериалы лиственных пород

16.10.10.120

17

Фанера

16.21.12.110

18

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов

16.21.13

19

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов

16.21.14

20

Здания и помещения деревянные цельноперевозные

16.23.20.150

21

Тенты

13.92.22.140

22

Палатки

13.92.22.150

23

Мебель

31.0

24

Белье нательное

14.14

25

Одежда верхняя прочая

14.13

26

Одежда верхняя трикотажная или вязаная

14.13.1

27

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные

14.31

28

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные

14.19.13

29

Шарфы

14.20.10.635

30

Шляпы и прочие головные уборы

14.19.4

31

Обувь

15.2

32

Подушки

13.92.24.140

33

Матрасы

31.03

34

Одеяла (кроме электрических одеял)

13.92.11.110

35

Белье постельное

13.92.12

36

Белье туалетное и кухонное

13.92.14

37

Мешки спальные

13.92.24.150

38

Сахар

10.81

39

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские

10.7

40

Масла и жиры

10.41

41

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия

10.73

42

Консервы мясные (мясосодержащие)

10.13.15.110

43

Продукция мясная пищевая прочая

10.13.15.190

44

Консервы рыбные

10.20.25.110

45

Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

10.20.25.190

46

Консервы молочные сгущенные

10.51.51.110

47

Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов

10.32.18.124

48

Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг

10.83.13

49

Соль

08.93.10.110

50

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур

10.61.3

51

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21.2

52

Инструменты и оборудование медицинские

32.5

53

Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.6

54

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21

55

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

32.50.5

56

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

45.2

Конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, будут указаны при направлении запроса о предоставлении котировок.

            Необходимый объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их характеристики, определяются заказчиком в запросе котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период оказания гуманитарной помощи либо ликвидации чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в пределах средств, выделенных из бюджета на эти цели.

            Поставщик обязан в возможно короткий срок осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

            Закупка осуществляется без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа.

            Оплата Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

 

 

Приложение № 2

к документации о проведении предварительного отбора участников закупки

 

ФОРМа ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ

Заявка на участие в предварительном отборе должна быть составлена в письменной форме.

            При перечислении в заявке видов товаров, работ, услуг могут быть указаны только те товары, работы, услуги, которые предусмотрены Перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 № 2590-р). В случае если из определенных данным Перечнем видов товаров, работ, услуг, участник закупки может  осуществлять только поставку отдельных групп товаров, выполнение отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг, в заявке необходимо уточнить, какие именно товары, работы, услуги предлагается поставить (выполнить, оказать).

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер

В администрацию муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в предварительном отборе участников закупки

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок для нужд администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 2019 году

1. Изучив Извещение об участии в предварительном отборе участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в соответствии со статьей 80 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

__________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа и почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его ФИО)

сообщаем о своем согласии на включение нас в перечень поставщиков, и в случае проведения запроса котировок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, согласны подать котировочную заявку на оказание услуг на условиях проекта контракта.

2. Мы согласны поставлять предусмотренные Извещением товары (работы, услуги) в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на условиях, которые мы представили в п.2.1.

2.1. Сведения о видах товарах, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых может осуществить участник предварительного отбора

п/п

Наименование поставляемых товаров, работ, услуг*

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС-2008)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

*Указывается краткая характеристика предлагаемых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, перечень которых приведен в Перечне товаров, работ, услуг документации о проведении предварительного отбора.

3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора:

№ п/п

ФИО (или наименование) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

 

 

 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. К настоящей заявке прилагаются нижеперечисленные документы на ____стр.

№ п\п

Наименование

Кол-во

страниц

1.

Анкета участника закупки

 

2.

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг

 

3.

Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом предварительного отбора, (лицензии, сертификаты, допуски СРО и т.п.)

 

4. *

Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку

 

5.

Другие документы, предоставляемые по желанию участника

 

6.

Декларация о соответствии участника предварительного отбора требованиям, установленным пп.1 – 10 ч.1, ч.1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 

Примечание: документы по п. 4* - прикладываются по усмотрению участника размещения заказа.

Руководитель организации  ______________________________ ФИО

(подпись) М.П.

                                         СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

АНКЕТА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, ИНН.

№ п/п

Наименование

Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником)

1.

Фирменное наименование или ФИО Участника размещения заказа

 

2.

Организационно-правовая форма

 

3.

Должность руководителя (или лица уполномоченного на подписание договора)

 

4.

Место нахождения

 

5.

Почтовый адрес

 

6.

Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с)

 

7.

Идентификационный номер налогоплательщика

 

8.

Номер телефона участника (с указанием кода города)

 

9.

Номер факса участника (с указанием кода города)

 

10.

Адрес электронной почты Участника

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации  ______________________________ ФИО

(подпись)

М.П.

                                                      Рекомендуемая форма декларации

Декларация о соответствии участника предварительного отбора требованиям, установленным пунктами 1 – 10 части 1, части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Настоящим (название организации участника предварительного отбора) информирует о том, что

Наименование участника запроса котировок

- отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

– в отношении нас не проводится процедура ликвидации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и открытии конкурсного производства;

– наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в предварительном отборе;

– не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период;

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо  в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либоиными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- Участник закупки не является офшорной компанией

Участник предварительного отбора _____________________ (____________________)

                                                                         М.П.

Приложение № 3

к документации о проведении

предварительного отбора участников закупки

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

с. _______________                                                                                                                           «____» ________ 2017 г.

 

                Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в лице главы администрации Абакумовой В.Ф., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и ____________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), на основании результатов проведения запроса котировок, (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера № ________ от «__»_____________ 2017 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет Контракта

                1.1.Заказчик поручает, а Поставщик обязуется выполнить поставку троваров, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера района на территории администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

                1.2. Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество товара, время, дату, к которой необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен. Заявка подается письменно, нарочным, либо может быть направлена по факсу, по электронной почте, в форме телефонограммы, с дальнейшим направлением Поставщику оригинала заявки.

                1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

                1.4. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1. настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц.

 

2. Срок, место и условия поставки

                2.1. Срок поставки устанавливается в наиболее возможный короткий срок и указывается в заявке Заказчика, оформленной в соответствии с п. 1.2. настоящего контракта, с момента подписания контракта  до _____года.

                2.2. Место поставки: 166713 Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Школьная, д.  1 (если в заявке не указано иное).

                2.3. Поставщик предупреждает Заказчика за день о сроках поставки Товара посредством факсимильной связи  или электронной почты.

3. Цена контракта

3.1. Общая цена настоящего контракта составляет ____ (___) руб. __ коп., в том числе НДС ____ % - ___ руб. (без НДС). Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение№1).

                3.2. Цена Контракта определена по результатам проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

                3.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на доставку товара, и прочие затраты.

                3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6. настоящего Контракта.

                3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара, качества товара и иных условий контракта.

                3.6. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в таком товаре.

При поставке дополнительного объема товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему таких работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта указанным образом.

 

4. Порядок расчетов

                4.1. Аванс не предусмотрен. Оплата за поставленный товар осуществляется по цене, установленной п. 3.1 настоящего Контракта.

                4.2. Оплата за поставленный товар по настоящему контракту производится Заказчиком по безналичному расчёту посредством перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

                4.3.  Расчеты за фактически поставленный товар производятся Заказчиком и Поставщиком после подписания товарно-транспортных накладных, счета, счета-фактуры.

                4.4. Обязательство Заказчика по оплате товара Поставщику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

                4.5.  Оплата по настоящему контракту осуществляется из бюджета муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

                4.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение одного дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Поставщик.

                4.7. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком с отсрочкой платежа, по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика в возможно короткий срок, по представлении Подрядчиком документов, подтверждающих факт поставки товаров.

 

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с  условиями настоящего  контракта.

5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком  условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком товарной накладной и актов приема-передачи по настоящему контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом. выполнить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта, своими силами и техническими средствами, с использованием собственных приспособлений, по методикам и с применением средств, разрешённых к использованию федеральным органом власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в установленные контрактом сроки.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

5.4.5. Гарантировать качество, ассортимент и комплектность Товара, его соответствие требованиям и стандартам, предусмотренным для поставляемого Товара.

6. Порядок сдачи-приемки товара

                6.1. Приемка поставляемого товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки и включает в себя контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, соответствия спецификации Заказчика и вручение Заказчику документации на товар.

                6.2. По факту приемки товара Заказчиком составляется Акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

                6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи и сборки товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).

                6.4. Право собственности на товар переходит по настоящему контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

                6.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

                6.6. Упаковка товара (отдельных его частей) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

7. Гарантии качества

                7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

                7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и ранее не использованным, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с сертификатом завода-производителя.

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

8. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

                8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

                8.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

                8.3. Ответственность Заказчика:

                8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

                8.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

                8.4. Ответственность Поставщика:

                8.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, в том числе при несоответствии товара требованиям к стоимости, качеству, принадлежностям и комплектации (комплекту), Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

                8.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

7.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

где   - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

7.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

                8.4.2. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

             9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если  оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия данных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

            9.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обстоятельств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

            9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров

           10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

           10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию.  В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

           10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

11. Срок действия Контракта

           11.1. Настоящий Контракт вступает в  силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Изменение, расторжение Контракта

         12.1. Изменение условий Контракта допускается, если они подписаны уполномоченными представителями сторон и выполнены в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

         12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном ч. 8-26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

13. Заключительные положения

          13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания.

         13.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если  новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

          13.3.Стороны обязаны в 3-хдневный срок проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

          13.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

         13.5.К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1 «Спецификация поставляемого товара».

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Глава МО

______________________    В.Ф. Абакумова                                                          _____________________________

Приложение  № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от _______________г.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

№ п/п

Наименование и характеристики

товара

Ед. изм.

Количество

Цена за ед. товара (руб.)

Сумма (руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 Заказчик                                                                                              Поставщик

________________ В.Ф. Абакумова

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

с. __________                                                                                                                                  «____» ________ 2017 г.

 

                Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в лице главы МО Ледковой А.Ф., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и ____________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________________,  с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), на основании результатов проведения запроса котировок, (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера № ________ от «__»_____________ 2017 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

                1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера по адресу: 166713 Ненецкий автономный округ, д. Андег, ул. Школьная. д. 1.

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

                1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим контрактом в полном соответствии со сметной документацией, утвержденной Заказчиком, соблюдением требований санитарных норм,  правил техники безопасности,  пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

                1.3. Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

2. Цена контракта

         2.1. Общая цена настоящего контракта составляет _______________ (____________________) руб. __ коп., в том числе НДС (без НДС).

В случае если Подрядчик является физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой), то цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, которые связаны с оплатой контракта (ч. 13 ст. 34Закона № 44-ФЗ).

                2.2. Цена Контракта определена по результатам проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.

                 2.3. Цена контракта включает в себя стоимость работ в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость материалов, доставку и разгрузку необходимого оборудования, материалов и прочие затраты.

                2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий контракта.

                2.5. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных Контрактом работ при изменении потребности в таких работах.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему таких работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта указанным образом.

                2.6. Аванс не предусмотрен.

3. Порядок расчетов

                3.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Подрядчик.

                3.2. Оплата за выполненные работы по настоящему контракту производится заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии соответствующего финансирования.

                3.3. Оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком с отсрочкой платежа, по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика в возможно короткий срок, по представлении Подрядчиком документов, подтверждающих факт выполнения работ.

                3.4. Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

                4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика  надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.4. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ по Контракту.

4.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.1.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ  привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.1.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

4.1.10. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта  одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.8.5 настоящего Контракта.

4.1.11. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика  оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

4.1.11.1. В течение 30 календарных дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.1.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 30 календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта

                4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с  условиями настоящего Контракта.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.3. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ,  при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок.

4.2.4. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

                4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением  работ по Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракту.

4.3.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

                4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. До начала выполнения работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного за проведение работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность).

4.4.2. Выполнить все работы, предусмотренные по настоящему Контракту в объеме, указанном в Техническом задании, в сроки, установленные в настоящем Контракте.

4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.4. Выполнить работы в соответствии с Локальным сметным расчетом, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.

 4.4.5. Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда,  норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

4.4.6. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых товаров и материалов, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую  необходимую документацию,  отчеты о ходе выполнения работ.

4.4.7. Извещать Заказчика за 3 рабочих дня о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.

4.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

4.4.9. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.4.10. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.4.11. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком.

4.4.12. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 3-хдневный срок со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

                5.1. Условия выполнения работ: в соответствии со сметной документацией, с условиями Контракта, в том числе приложениями к нему.

                5.2. Сроки выполнения __________________________

                5.3. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

                5.4. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает Заказчику выполненные работы. По окончанию выполнения работ Подрядчик  обязан сообщить  Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ и представить Заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ два экземпляра документов, подтверждающих факт выполнения работ, акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат,счета, счета-фактуры.

                5.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после дня окончания работ и предоставления Подрядчиком необходимых документов, подтверждающих факт выполнения работ, осуществляет приемку выполненных работ и, в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям настоящего Контракта, подписывает двусторонний акт о приемке  выполненных работ.

                5.6. По решению Заказчика для приемки выполненных работ  может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

                5.7. В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

                5.8. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

                5.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

                5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика. В этом случае Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и дата новой приемки.

                   5.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

                5.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает           его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 5 настоящего Контракта.

                5.13. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

                5.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта/результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ.

6. Гарантии качества, гарантийные обязательства

                6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата работ в соответствии с настоящим Контрактом, в объеме, указанном в локальном сметном расчете, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

                6.2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

                6.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ___ месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

                6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных работ, использования материалов  ненадлежащего качества, то  Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации результата выполненных работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

                6.5. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.

                6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

                6.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

                7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

                7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

                7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

                7.4. Ответственность Подрядчика:

7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, в том числе при несоответствии товара требованиям к стоимости, качеству, принадлежностям и комплектации (комплекту), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени.

7.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

 

П = (Ц - В) x С,

 

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

7.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

где   - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

7.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.4.2. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

             8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если  оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия данных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

             8.2.Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обстоятельств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

             8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Контракта, будут длится более 2 календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть на стоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

          9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

          9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию.  В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

      9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

10. Срок действия Контракта

       10.1. Настоящий Контракт вступает в  силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. Изменение, расторжение Контракта

                11.1. Изменение условий Контракта допускается, если они подписаны уполномоченными представителями сторон и выполнены в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

                11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном ч. 8-26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

12. Заключительные положения

                12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания.

                12.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если  новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

             12.3.Стороны обязаны в 3-хдневный срок проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

             12.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

             12.5.К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:_________________.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на оказание услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 

с. ___________                                                                                                                                «____» ________ 2017 г.

 

                Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в лице главы администрации Абакумовой В.Ф.., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и ____________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), на основании результатов проведения запроса котировок, (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера № ________ от «__»_____________ 2017 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

                1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги в порядке и в размере, установленном настоящим контрактом в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

                1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

                1.3. Услуги оказываются в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение  1 к настоящему контракту).

2. Цена Контракта

         2.1. Общая цена настоящего контракта составляет ______________(____) руб. __ коп., в том числе НДС (без НДС).

                2.2. Цена Контракта определена по результатам проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.

         2.3. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с оказанием услуг в полном объеме, а также все установленные налоги и сборы, страхование, оплату банковских услуг, и иные непредвиденные расходы Исполнителя, необходимые для надлежащего выполнения обязательства по Настоящему контракту.

         2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий контракта.

         2.5. Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных Контрактом услуг при изменении потребности в таких услугах.

При выполнении дополнительного объема услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему таких услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме услуги Стороны обязаны уменьшить цену Контракта указанным образом.

         2.6. Изменение цены и объема услуг допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика  как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик  в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.

3. Порядок расчетов

                3.1. Аванс не предусмотрен. Оплата по настоящему контракту осуществляется  из бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет несет Исполнитель.

                3.2. Оплата за оказанные услуги по настоящему контракту производится муниципальным заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя при наличии соответствующего финансирования по безналичному расчёту.

                3.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком с отсрочкой платежа, по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика в возможно короткий срок, по представлении Исполнителем документов, подтверждающих факт оказания услуг.

4. Обязанности и права сторон

                4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1. оказать услуги в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение 1 к настоящему контракту);

4.1.2. своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта;

4.1.3. согласовать с Заказчиком точное время и дату приемки оказанных услуг;

4.1.4. оказать услуги качественно и с соблюдением действующих норм;

4.1.5. по окончании оказания услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные разделом 5 настоящего контракта;

4.1.6. обеспечивать в ходе исполнения услуг  соблюдение правил  по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, производственной  санитарии и охране окружающей среды.

4.1.7. В установленном порядке и в установленный срок сдать выполненные работы по настоящему контракту.

4.1.8. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего контракта.

                4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. привлекать к выполнению услуг по настоящему контракту третьих лиц.

                4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. принять оказанные услуги в соответствии с разделом 5 настоящего контракта, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик оказанных услуг и подписать акт о приемке оказанных услуг, передать один экземпляр Исполнителю;

4.3.2. оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

                4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль качества и объема оказанных услуг в соответствии с условиями контракта на всех стадиях оказания услуг.

5. Порядок приемки оказанных услуг

                5.1. Приемка оказанных по контракту услуг осуществляется по акту сдачи-приемки оказанных услуг.

                5.2. Исполнитель представляет Заказчику акты за фактически оказанные услуги.

                5.3 Заказчик подписывает акт сдачи-приемки за фактически оказанные услуги в течение 5-ти дней со дня получения от Исполнителя при отсутствии замечаний по качеству и количеству оказанных услуг, в противном случае дает мотивированный отказ.

                5.4. В случае мотивированного отказа в течение 2-х дней Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

6. Гарантии качества

                6.1. На результат оказанных услуг Исполнитель дает гарантию ___________(______________) месяцев с момента подписания актов о приемке оказанных услуг.

7. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

                7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

                7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

                7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

                7.4. Ответственность Исполнителя:

7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, в том числе при несоответствии товара требованиям к стоимости, качеству, принадлежностям и комплектации (комплекту), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

7.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Исполнителем обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

 

П = (Ц - В) x С,

 

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

7.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

где   - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

7.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.4.2. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет_____________ (__________________) руб. ____ коп.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

                8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

                8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

                8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

                8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

                8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

            9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

           9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию.  В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

          9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

10. Срок действия Контракта

         10.1. Настоящий Контракт вступает в  силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. Изменение, расторжение Контракта

          11.1. Изменение условий Контракта допускается, если они подписаны уполномоченными представителями сторон и выполнены в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

         11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном ч. 8-26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

12. Заключительные положения

         12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта после их подписания.

          12.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если  новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

        12.3.Стороны обязаны в 3-хдневный срок проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

        12.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

        12.5. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:_______________________.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Глава МО

______________________    В.Ф. Абакумова                                       _____________________________